Consejo de Estado revoca sentencia y declara responsabilidad patrimonial de INVÍAS por demora en restablecimiento de derechos de contratista
Consejo de Estado revoca sentencia y declara responsabilidad patrimonial de INVÍAS por demora en restablecimiento de derechos de contratista
Proviene de: Sentencias
9 de septiembre de 2025 15:19:14
Providencia del Consejo de Estado en apelación de reparación directa
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en decisión del 19 de agosto de 2025, resolvió el recurso de apelación interpuesto por una sociedad contratista contra sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (primera instancia), que había negado sus pretensiones de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
Antecedentes fácticos y procesales
El caso se originó por la declaración de caducidad de un contrato estatal de obra c ...
